2022年蘇州市軌道交通8號線工程主變電站施工安裝總承包項目SRT8-11-3標

蘇州市軌道交通8號線工程主變電站施工安裝總承包項目

招標公告（資格預審）

一、招標條件

1. 蘇州市軌道交通集團有限公司的蘇州市軌道交通8號線工程主變電站施工安裝總承包項目已經(jīng)江蘇省發(fā)展和改革委員會(項目審批、核準或備案機關名稱)以《省發(fā)展改革委關于蘇州市城市軌道交通8號線工程可行性研究報告的批復》（蘇發(fā)改基礎發(fā)[2019]834號）(批文名稱及編號)批準建設。工程所需資金來源是財政及融資現(xiàn)已落實。招標人為蘇州市軌道交通集團有限公司，項目已具備招標條件，現(xiàn)進行公開招標。本項目招標資格審查采用資格預審方法，現(xiàn)邀請有興趣的潛在投標人（以下簡稱投標人）參與本項目投標。

2.江蘇省招標中心有限公司受招標人委托具體負責本項目的招標事宜。
二、工程概況與招標范圍：
（1）工程地點：蘇州市；招標類型：施工招標；所屬地區(qū)：姑蘇區(qū)

（2）工程規(guī)模：蘇州軌道交通8號線工程（西津橋站～車坊站）線路全長36.5km，全部為地下線，設28座地下站，其中換乘站12座；平均站間距1.35km，最大站間距2.83km 工程性質(zhì)：市政工程

（3）計劃開、竣工時間：2022年10月30 至 2024年9月30

（4）上述內(nèi)容僅供本次招標投標活動參考使用。

（5）本項目共分1個標段，標段劃分及相應招標內(nèi)容如下：

標段號

招標范圍

合同估算價

(萬元)

對企業(yè)的資質(zhì)、等級要求

*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************

SRT8-11-3標

1）主變電站房屋建筑工程(含綠化)、35kV出線電纜通道土建工程，主變壓器、110千伏GIS、SVG等（除業(yè)主采購設備外）的其它設備材料的采購、所有設備的安裝工程及其它相關服務。

2）主變電站的電力通信工程的所有設備材料的采購、安裝工程及其它相關服務。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
3）8號線外部電源工程：跨塘變—跨陽路主變電站、新葑門變—跨陽路主變電站線路工程和本工程的所有設備材料的采購、安裝、調(diào)試工程及其它相關服務。

4）8號線對側(cè)間隔工程：跨塘變和相城中變110kV出線間隔擴建及設備必要的改造、調(diào)試、檢測、試驗，送電啟用。

22315

1.  電力工程施工總承包三級及以上或輸變電工程專業(yè)承包三級及以上資質(zhì)
2.  具有國家能源局（或國家電監(jiān)會）或其派出的監(jiān)管機構頒發(fā)的三級及以上承裝（修、試）電力設施許可證；
 3.具有建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì)
機電工程一級注冊建造師資格

三、投標人資格條件

*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************

（2）投標人具備安全生產(chǎn)條件，并取得企業(yè)安全生產(chǎn)許可證；

（3）須具有電力工程施工總承包三級及以上或輸變電工程專業(yè)承包三級及以上資質(zhì)；

（4）具有建筑工程施工總承包三級及以上資質(zhì)；

（5）具有國家能源局（或國家電監(jiān)會）或其派出的監(jiān)管機構頒發(fā)的三級及以上承裝（修、試）電力設施許可證；

（6）投標人具有近五年(2017年3月1日至今)①110kV及以上變電站安裝工程和②房屋建筑(單體建筑面積2500平方米及以上)工程的業(yè)績（以竣工驗收報告時間為準）；

（7）項目負責人（項目經(jīng)理）要求：

投標人擬派項目負責人（項目經(jīng)理）須具備機電工程專業(yè)一級注冊建造師證書（資格）和有效的建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)知識考核合格證書（建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書），且必須滿足下列條件：

1）項目負責人（項目經(jīng)理）不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執(zhí)業(yè)。（同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險或?qū)⒈救藞?zhí)（職）業(yè)資格證書同時注冊在兩個及以上單位。）
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
2）項目負責人（項目經(jīng)理）是非變更后無在建工程，或項目負責人（項目經(jīng)理）是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人（項目經(jīng)理）解鎖手續(xù)，或項目負責人（項目經(jīng)理）有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負責人（項目經(jīng)理）執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。

（8）投標人需提供有效期內(nèi)的《蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊》，無蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊的外地建筑業(yè)企業(yè)進蘇承攬業(yè)務須按蘇住建建[2018]14文執(zhí)行，需提供《外地進蘇建筑業(yè)企業(yè)信息登記書》。

（9）本項目允許投標人采用聯(lián)合體投標。若以聯(lián)合體投標，聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過2人，須提供聯(lián)合體投標協(xié)議書，聯(lián)合體投標協(xié)議中須明確各方的職責和范圍。參加投標的投標人只能出現(xiàn)在一個投標聯(lián)合體中，不允許雙重或多重投標；聯(lián)合體的各成員不得再以自己名義單獨參加本次投標，也不得同時加入兩個或兩個以上聯(lián)合體參加本次投標，如有違反將取消該聯(lián)合體及聯(lián)合體各成員的投標資格。項目經(jīng)理必須是聯(lián)合體牽頭單位的在職人員。聯(lián)合體牽頭方須滿足（1）、（2）、（3）、（5）、（6）中①、（7）、（8）的要求，聯(lián)合體非牽頭方須滿足（1）、（2）、（4）、（6）中②、（8）的要求。

（10）本項目須配備主管房屋建筑工程的項目副經(jīng)理，須具有建筑工程專業(yè)的注冊二級建造師及以上、有效的建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)知識考核合格證書（建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書）。

其他：

（1）投標人不得存在下列情形之一：

1）為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構(單位)；

2）為本招標項目的監(jiān)理人、代建人、項目管理人，以及為本招標項目提供招標代理、設計服務的；

3）為本招標項目的監(jiān)理人、代建人、招標代理機構同為一個法定代表人的，或者相互控股、參股的；

4）與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的；

5）單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位；

6）處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結和破產(chǎn)狀態(tài)，以及投標資格被取消或者被暫停且在暫停期內(nèi)；

7）因拖欠工人工資或者因發(fā)生質(zhì)量安全事故被有關部門限制在招標項目所在地承接工程的。

8）投標人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。

（2）本項目執(zhí)行《蘇州市軌道交通參建企業(yè)履約信用考核管理辦法（試行）》（蘇軌集〔2021〕208號）。

（3）本項目執(zhí)行蘇州市住房和城鄉(xiāng)建設局《市住房城鄉(xiāng)建設局關于優(yōu)化營商環(huán)境加強建設工程招標投標監(jiān)管的通知》（蘇住建建〔2019〕50號）的規(guī)定。

（4）本項目執(zhí)行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機制的實施意見》（蘇信用辦〔2018〕23號）。投標人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）網(wǎng)站查詢結果為準。

（5）申請人必須是獨立法人單位，一家單位（以集團公司為限，如為央企，指央企二級公司；如為其他企業(yè)，指一級公司）最多允許一個投標人參加本項目投標，如同一集團通過資審有多個投標人且均無意向退出，則該集團公司所有投標人資格預審均按不通過認定。

投標人可同時參與蘇州市軌道交通7號線工程主變電站施工安裝總承包項目SRT7-11-3標與蘇州市軌道交通8號線工程主變電站施工安裝總承包項目SRT8-11-3標的投標，可兼投兼中，同一項目負責人（項目經(jīng)理）只能中一個項目。

（6）經(jīng)辦人須為投標單位（如聯(lián)合體投標需牽頭方）在職職工，如經(jīng)辦人為法定代表人，提供法定代表人身份證明復印件；如經(jīng)辦人為授權代理人，提供法定代表人授權書原件、身份證、勞動合同和社保繳費證明。

四、資格預審方法

本次資格預審采用合格制。

當通過符合性、完整性審查的申請人少于7家（不含）時，招標人將重發(fā)公告；當通過符合性、完整性審查的申請人等于7家時，全部入圍；當通過符合性、完整性審查的申請人多于7家（不含）時，按照蘇住建建（2019）50號文相關規(guī)定，由招標人從中選擇7家合格的申請人入圍。

五、資格預審文件的獲取

凡有意申請資格預審者，請于2022年5月23日上午9:30至2022年5月30日下午17:00止，