蘇州市軌道交通龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程施工項(xiàng)目招標(biāo)


1.招標(biāo)條件本招標(biāo)項(xiàng)目龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）已由蘇州市行政審批局（項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱）以《關(guān)于龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（蘇行審項(xiàng)建【2022】200號(hào)）（批文名稱及編號(hào)）批準(zhǔn)建設(shè)，項(xiàng)目業(yè)主為蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司，招標(biāo)人為蘇州市軌道交通集團(tuán)有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目施工（標(biāo)段）的施工進(jìn)行招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1本次招標(biāo)項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)：蘇州市相城區(qū)金磚路、御窯路交叉口南側(cè)
2.2建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目用地面積336㎡，建筑面積約1329㎡，頂管斷面尺寸為7.5m4.3m。本項(xiàng)目對(duì)龍道浜站原封存空間進(jìn)行利用，機(jī)電及裝修工程含龍道浜站廳層原封存空間6-35軸,3號(hào)出入口,4、5、6號(hào)安全疏散口，和新增地下通道部分，總面積3603㎡（工程特征、結(jié)構(gòu)層次、建筑高度、道路寬度長度等）
2.3標(biāo)段劃分

標(biāo)段編號(hào)
標(biāo)段名稱
招標(biāo)范圍
合同估算價(jià)
（萬元）
定額工期
（日歷天）
招標(biāo)工期
（日歷天）

E3205010304040500001001
蘇州市軌道交通龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程施工項(xiàng)目
*************************此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄后查看******************************
機(jī)電裝修及系統(tǒng)工程：龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程內(nèi)（含龍道浜站廳層原封存空間6-35軸,3號(hào)出入口,4、5、6號(hào)安全疏散口）的機(jī)電安裝、裝修及系統(tǒng)工程；主要包括：
1）機(jī)電安裝：通風(fēng)空調(diào)、給排水及消防、動(dòng)力照明設(shè)備；
*************************此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄后查看******************************
3）通信系統(tǒng)：廣播系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、專用無線系統(tǒng)、公安、消防無線系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）、門禁系統(tǒng)（ACS）以及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)（FAS）；
4）綜合監(jiān)控：綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）、環(huán)境與設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）、門禁系統(tǒng)（ACS）以及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)（FAS）。
5）自動(dòng)扶梯：聯(lián)通內(nèi)的自動(dòng)扶梯。
4889.5
/
429

2.4其他:計(jì)劃開工時(shí)間2023年6月30日，計(jì)劃竣工時(shí)間2024年8月31日。
*************************此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄后查看******************************
3.1資質(zhì)條件：投標(biāo)人須具備市政公用工程施工總承包二級(jí)及以上（資質(zhì)），并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。
3.2業(yè)績要求：
是否有此類要求：R是□否
□投標(biāo)人R項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)過類似工程；
承擔(dān)過頂管斷面面積24m2及以上的矩形頂管工程施工的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（項(xiàng)目經(jīng)理）業(yè)績；（此業(yè)績必須為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)單位的業(yè)績）工程；
類似工程認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：
□類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標(biāo)通知書(適用于招標(biāo)項(xiàng)目）、施工合同和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺(tái)或全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺(tái)相應(yīng)查詢網(wǎng)頁截圖。
R需提供合同及竣工驗(yàn)收證明材料的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關(guān)信息的，可增加提供圖紙、業(yè)主證明材料等加以佐證。
3.3項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求：
投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備市政工程一級(jí)注冊(cè)建造師證書（資格）和有效的建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)知識(shí)考核合格證書（建筑施工企業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書），且必須滿足下列條件：
*************************此行內(nèi)容正式會(huì)員可見，請(qǐng)登錄后查看******************************
（2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是非變更后無在建工程，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個(gè)月），或因非承包方原因致使工程項(xiàng)目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人解鎖手續(xù)，或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有在建工程，但該在建工程與本次招標(biāo)的工程屬于同一工程項(xiàng)目、同一項(xiàng)目批文、同一施工地點(diǎn)分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。
3.4財(cái)務(wù)要求：/。
3.5信譽(yù)要求：/。
3.6其他要求：
（1）具有獨(dú)立法人資格；
（2）企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件，并取得安全生產(chǎn)許可證；
（3）投標(biāo)人需提供有效期內(nèi)的《蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊(cè)》，無蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊(cè)的外地建筑業(yè)企業(yè)進(jìn)蘇承攬業(yè)務(wù)須按蘇住建建14文執(zhí)行，需提供《外地進(jìn)蘇建筑業(yè)企業(yè)信息登記書》。
（4）本項(xiàng)目執(zhí)行《關(guān)于在我省國有資金投資工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)中應(yīng)用建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管結(jié)果有關(guān)要求的通知》（蘇建招辦〔2022〕2號(hào)）和《省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管不合格企業(yè)參加招投標(biāo)相關(guān)事宜的復(fù)函》（蘇建函建管233號(hào)），投標(biāo)人在資格預(yù)審申請(qǐng)文件遞交截止時(shí)間當(dāng)日及投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間當(dāng)日，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管結(jié)果均不處于不合格狀態(tài)；
（5）本項(xiàng)目執(zhí)行《關(guān)于在公共資源交易領(lǐng)域招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中建立對(duì)失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機(jī)制的實(shí)施意見》（蘇信用辦23號(hào)）。投標(biāo)人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）網(wǎng)站查詢結(jié)果（嚴(yán)重失信主體名單）為準(zhǔn)；
（6）本項(xiàng)目執(zhí)行《蘇州市軌道交通參建企業(yè)履約信用考核管理辦法（試行）》（蘇軌集〔2021〕208號(hào)）；
（7）本項(xiàng)目執(zhí)行《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于貫徹《江蘇省招標(biāo)投標(biāo)條例》的通知》（蘇住建建〔2023〕8號(hào)）的規(guī)定。
（8）投標(biāo)人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，按首次公告發(fā)布之日推算，時(shí)間以判決書落款時(shí)間為準(zhǔn)；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達(dá)到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋9號(hào)）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認(rèn)定，時(shí)間以判決書落款時(shí)間為準(zhǔn)；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認(rèn)定中達(dá)到《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋9號(hào)）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標(biāo)人將拒絕其投標(biāo)或取消其中標(biāo)資格。
□本工程不接受最新年度蘇州市建筑業(yè)企業(yè)信用評(píng)定等級(jí)為C類及以下投標(biāo)人參與投標(biāo)。
□近兩年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），企業(yè)和擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒有因串通投標(biāo)、弄虛作假、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo)、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的；
□近一年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），企業(yè)沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格（不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人多投多中后放棄）、不與招標(biāo)人訂立合同、拒不提供履約擔(dān)保情形的；
□近三個(gè)月內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項(xiàng)目所在地省、市、縣（市、區(qū)）建設(shè)行政主管部門通報(bào)批評(píng)的；
□近五年內(nèi)（從截標(biāo)之日起倒算），投標(biāo)人或者擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在招標(biāo)人之前的工程中沒有履約評(píng)價(jià)不合格的，履約評(píng)價(jià)不合格的名單如下：
3.7本次招標(biāo)不接受（接受/不接受）聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的應(yīng)滿足下列要求：/。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1招標(biāo)文件獲取時(shí)間為：2023年4月3日10時(shí)00分至2023年4月10日17時(shí)00分；
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1投標(biāo)截止時(shí)間為：2023年5月6日09時(shí)30分。

友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機(jī)：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com
本招標(biāo)項(xiàng)目僅供正式會(huì)員查看，您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息，請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)事宜，成為正式會(huì)員后可下載詳細(xì)招標(biāo)、報(bào)名表格、項(xiàng)目附件和部分項(xiàng)目招標(biāo)文件等。